Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.06.2013 года № 237 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2013 год»
Заказчик — Организатор конкурса — Общество с ограниченной ответственностью «Дом-Сервис», адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Республиканская, 49 "а", этаж 2 Генеральный директор Кокарева Надежда Сергеевна, тел. 8(34141) 5−66−66, факс 8(34141) 5−14−55 ИНН 1829014695, адрес электронной почты: ooo.dom-servis @mail.ru, сайт управляющих организаций г.Глазова: www.uk-glazov.ru, извещает о принятии решения по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.06.2013 года № 237 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2013 год».
Предмет договора подряда — проведение капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.06.2013 года № 237 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2013 год».
Источник финансирования: денежные средства Государственной корпорации — Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, денежные средства бюджета Удмуртской Республики, денежные средства бюджета муниципальных образований, денежные средства собственников помещений многоквартирных домов.
Форма и порядок оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании подписанных Заказчиком акта выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, согласованных органом местного самоуправления, счета-фактуры, в пределах стоимости договора подряда.
№ лота | Адрес многоквартирного дома | Наименование работ | Начальная (максимальная)цена лота (руб.)(в т.ч. НДС) | Сроки выполнения работ |
1 | ул.Короленко д.20 | Капитальный ремонт шиферной кровли | 1 284 160,00 | со дня подписания договора подряда до30.10.2013г. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета горячего водоснабжения и тепловой энергии | 205 470,00 | |||
Итого: | 1 489 630,00 | |||
2 | ул. Чепецкая д.3 | Капитальный ремонт мягкой кровли | 990 070,00 | со дня подписания договора подряда |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета горячего водоснабжения и тепловой энергии | 205 470,00 | до30.10.2013г. | ||
Итого: | 1 195 540,00 |
Окончательная цена договора подряда, в соответствии с утвержденными сметами АНО «УРЦЦС», определяется в процессе проведения конкурса, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора подряда.
Размер обеспечения Конкурсной заявки: внесение Претендентом на счет Организатора конкурса денежных средств в размере 3 % от цены начальной (максимальной) лота.
Реквизиты счета: № 40702810001060000009, к/с 30101810600000000770, БИК 048073770
Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Уфа
№ лота Размер обеспечения заявки (руб.) (в т.ч. НДС)
1 44 688,90
2 35 866,20
Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.06.2013 года № 237 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2013 год», конкурсная и техническая документация (локально-сметный расчет, дефектная ведомость) — сайт управляющих организаций г.Глазова: www.uk-glazov.ru (страница ООО «Дом-Сервис»). официальный портал муниципального образования г. Глазова: www. glazov-gov.ru
Срок подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе и место приема:
Начало приема: с 02.08.2013 года до 10−00 часов 12.08.2013 года по адресу: 427620, УР, г.Глазов, ул.Республиканская, 49 "а" этаж 2. Заявки сдаются секретарю конкурсной комиссии Захаровой Г.М. в рабочие дни: понедельник-четверг с 8−00 час. до 17−00 час., пятница с 8−00 час. до 16−00 час., перерыв с 12−00 час. до 13−00 час., выходные дни: суббота, воскресенье.
Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса с определением победителей на право заключения договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по лоту №1, лоту №2 конкурсная комиссия проведет по адресу: 427620, УР, г.Глазов, ул.Республиканская, 49 "а", этаж 2 в 11−00 часов 12.08.2013 г.
Требования к участникам конкурсного отбора.
Участником конкурсного отбора может быть любое юридическое лицо или физическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности.
Обязательные требования к участникам конкурсного отбора:
а) Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по капитальному ремонту объектов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства/
б) Являющегося членом субъектов предпринимательской или профессиональной (специализированной) деятельности в саморегулируемой(ых) организации(ях).
Победителем открытого конкурса признается Участник, предложивший лучшие условия договора подряда в соответствии со следующими критериями:
Критерии оценки заявки на участие в конкурсе:
2. Сроки выполнения работ не позднее «30» октября 2013 г. по капитальному ремонту с предоставлением графика производства работ — 20 баллов:
3. Квалификация участника — 20 баллов:
— опыт работы (количество успешно завершенных объектов — аналогов за последний год);
— квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
— соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);
— наличие (отсутствие) судебных актов о неисполнении (недобросовестном исполнении) участника на стороне ответчика (соответчика) договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (судебные акты в пользу истца);
— наличие (отсутствие) от надзорных органов предписаний (требований) об устранении дефектов (недостатков) выполненной работы по договору подряда (субподряда) за последние 2 года.
— от 3 до 4 лет — 10 баллов;
— от 4 до 5 лет — 15 баллов.
Размер обеспечения исполнения договора подряда на срок действия договора подряда, включая гарантийный срок, составляет 10 % от начальной (максимальной) цены лота:
№ лота Размер обеспечения заявки (руб.) (в т.ч. НДС)
1 44 688,90
2 35 866,20
Порядок обеспечения выполнения договора подряда:
— в качестве обеспечения исполнения договора подряда Участник вносит денежные средства на расчетный счет Организатора конкурса. Реквизиты счета:
№ 40702810001060000009, к/с 30101810600000000770, БИК 048073770 Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Уфа
— внесение обеспечения исполнения договора подряда осуществляется в течение 5-ти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее дня подписания договора подряда.
Срок подписания договора подряда — договор подряда заключается в пятидневный срок, исчисляемый с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.