Изображения: Выкл Вкл Шрифт: A A A Интервал: Вкл Выкл Цвет: A A A A Обычная версия

Официальный портал МО город Глазов

111Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ООО «Дом-Сервис»

Извещение

о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.06.2013 года № 237 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2013 год»

Заказчик — Организатор конкурса — Общество с ограниченной ответственностью «Дом-Сервис», адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Республиканская, 49 "а", этаж 2 Генеральный директор Кокарева Надежда Сергеевна, тел. 8(34141) 5−66−66, факс 8(34141) 5−14−55 ИНН 1829014695, адрес электронной почты: ooo.dom-servis @mail.ru, сайт управляющих организаций г.Глазова: www.uk-glazov.ru, извещает о принятии решения по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.06.2013 года № 237 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2013 год».

Предмет договора подряда — проведение капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.06.2013 года № 237 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2013 год».

Источник финансирования: денежные средства Государственной корпорации — Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, денежные средства бюджета Удмуртской Республики, денежные средства бюджета муниципальных образований, денежные средства собственников помещений многоквартирных домов.

Форма и порядок оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании подписанных Заказчиком акта выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, согласованных органом местного самоуправления, счета-фактуры, в пределах стоимости договора подряда.

Дом сервис
№ лотаАдрес многоквартирного домаНаименование работ Начальная (максимальная)цена лота (руб.)(в т.ч. НДС)Сроки выполнения работ
1ул.Короленко д.20Капитальный ремонт шиферной кровли1 284 160,00со дня подписания договора подряда до30.10.2013г.
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета горячего водоснабжения и тепловой энергии205 470,00
Итого: 1 489 630,00
2ул. Чепецкая д.3Капитальный ремонт мягкой кровли990 070,00со дня подписания договора подряда
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета горячего водоснабжения и тепловой энергии205 470,00 до30.10.2013г.
Итого:1 195 540,00

Окончательная цена договора подряда, в соответствии с утвержденными сметами АНО «УРЦЦС», определяется в процессе проведения конкурса, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора подряда.

Размер обеспечения Конкурсной заявки: внесение Претендентом на счет Организатора конкурса денежных средств в размере 3 % от цены начальной (максимальной) лота.
Реквизиты счета: № 40702810001060000009, к/с 30101810600000000770, БИК 048073770 
Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Уфа

№ лота Размер обеспечения заявки (руб.) (в т.ч. НДС)
44 688,90 
35 866,20 

Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.06.2013 года № 237 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2013 год», конкурсная и техническая документация (локально-сметный расчет, дефектная ведомость) — сайт управляющих организаций г.Глазова: www.uk-glazov.ru (страница ООО «Дом-Сервис»). официальный портал муниципального образования г. Глазова: www. glazov-gov.ru

Срок подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе и место приема:
Начало приема: с 02.08.2013 года до 10−00 часов 12.08.2013 года по адресу: 427620, УР, г.Глазов, ул.Республиканская, 49 "а" этаж 2. Заявки сдаются секретарю конкурсной комиссии Захаровой Г.М. в рабочие дни: понедельник-четверг с 8−00 час. до 17−00 час., пятница с 8−00 час. до 16−00 час., перерыв с 12−00 час. до 13−00 час., выходные дни: суббота, воскресенье.

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса с определением победителей на право заключения договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по лоту №1, лоту №2 конкурсная комиссия проведет по адресу: 427620, УР, г.Глазов, ул.Республиканская, 49 "а", этаж 2 в 11−00 часов 12.08.2013 г. 

Требования к участникам конкурсного отбора.
Участником конкурсного отбора может быть любое юридическое лицо или физическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности.
Обязательные требования к участникам конкурсного отбора:

  • Соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг. являющихся предметом конкурса:
    а) Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по капитальному ремонту объектов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства/
    б) Являющегося членом субъектов предпринимательской или профессиональной (специализированной) деятельности в саморегулируемой(ых) организации(ях).
  • Не проведение ликвидации участника конкурсного отбора или не проведение в отношении участника конкурсного отбора процедуры банкротства;
  • Не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
  • Отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
  • Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется, согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007г. № 292.

    Победителем открытого конкурса признается Участник, предложивший лучшие условия договора подряда в соответствии со следующими критериями:

    Критерии оценки заявки на участие в конкурсе:

  • Цена предложения, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту — 20 баллов.
    2. Сроки выполнения работ не позднее «30» октября 2013 г. по капитальному ремонту с предоставлением графика производства работ — 20 баллов:
    3. Квалификация участника — 20 баллов:
    — опыт работы (количество успешно завершенных объектов — аналогов за последний год);
    — квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
    — соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);
    — наличие (отсутствие) судебных актов о неисполнении (недобросовестном исполнении) участника на стороне ответчика (соответчика) договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (судебные акты в пользу истца);
    — наличие (отсутствие) от надзорных органов предписаний (требований) об устранении дефектов (недостатков) выполненной работы по договору подряда (субподряда) за последние 2 года.
  • Гарантийные сроки на выполненные работы — 15баллов.
    — от 3 до 4 лет — 10 баллов;
    — от 4 до 5 лет — 15 баллов.
  • Предлагаемые дополнительные объемы работ и технологии выполнения работ по капитальному ремонту, качественные характеристики используемых материалов — 25 баллов.
    Размер обеспечения исполнения договора подряда на срок действия договора подряда, включая гарантийный срок, составляет 10 % от начальной (максимальной) цены лота:
    № лота Размер обеспечения заявки (руб.) (в т.ч. НДС)
    1 44 688,90 
    2 35 866,20 

    Порядок обеспечения выполнения договора подряда:
    — в качестве обеспечения исполнения договора подряда Участник вносит денежные средства на расчетный счет Организатора конкурса. Реквизиты счета:
    № 40702810001060000009, к/с 30101810600000000770, БИК 048073770 Филиал ОАО «Уралсиб» в г. Уфа

    — внесение обеспечения исполнения договора подряда осуществляется в течение 5-ти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее дня подписания договора подряда.

    Срок подписания договора подряда — договор подряда заключается в пятидневный срок, исчисляемый с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.