Извещение ООО "Управляющая компания" о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Респ
Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.06.2013 года № 237 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2013 год»
Заказчик — Организатор конкурса — ООО «Управляющая компания», адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Парковая, д.24б, офис №1 генеральный директор — С. Г. Пасынков, тел./факс 8(34141) 3−50−91, ИНН 1829016237, адрес электронной почты: uk_glazov@mail.ru, сайт управляющих организаций: www.uk-glazov.ru, извещает о принятии решения по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.06.2013 года № 237 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2013 год»
Предмет договора подряда — проведение капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.06.2013 года № 237 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2013 год»
Источник финансирования: денежные средства Государственной корпорации — Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Удмуртской Республики, средства собственников помещений многоквартирных домов.
Форма и порядок оплаты: Оплата выполненных работ осуществляется на основании сданных Подрядчиком и принятых Заказчиком акта выполненных работ формы КС-2,справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, счет-фактуры, согласованных органом местного самоуправления, в пределах стоимости договора подряда.
| № лота | Адрес МКД | Вид работ | Начальная (максимальная) цена лота (руб.) (в том числе НДС) |
| 1 | ул.К. Маркса, д.13 | Замена лифтового оборудования | 4 767 096,00 |
| 2 | ул.К. Маркса, д.13 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета в т.ч.: | 210 558,00 |
| Тепловой энергии | 178 770,00 | ||
| Электрической энергии | 31 788,00 | ||
| 3 | ул. К. Маркса, д. 15а | Замена лифтового оборудования | 1 191 781,00 |
| 4 | ул. К. Маркса, д. 15а | Установка коллективного(общедомового) прибора учета э/энергии | 31 787,00 |
| 5 | ул. Белова, д. 13 | Ремонт крыши | 726 965,00 |
| 6 | ул. Комсомольская, д.16а | Ремонт внутридомовых инженерных систем в т.ч.: | 2 057 613,00 |
| Ремонт системы отопления | 1 014 443,00 | ||
| Ремонт системы ХВС | 484 709,00 | ||
| Ремонт системы ГВС | 558 461,00 | ||
| 7 | ул. Комсомольская, д.16а | Установка коллективных(общедомовых) приборов учета, в т.ч. | 210 550,00 |
| Тепловой энергии | 178 767,00 | ||
| Электрической энергии | 31 783,00 |
Цена договора (в т.ч. НДС), в соответствии с утвержденными сметами АНО «УРЦЦС», определяется в процессе конкурса, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора подряда.
Сроки выполнения работ: дата начало работ — со дня подписания договора подряда.
дата окончания работ — не позднее 30.11.2013г.
Обязательным условием на участие в конкурсе является внесение Претендентами на счет №40702810101060000174 в Филиале ОАО « УралСиб» в г. Уфа, к/с 30101810600000000770, БИК 048073770 Организатора конкурса денежных средств в размере 3% от цены лота в качестве обеспечения заявки.
№лота Стоимость обеспечения заявки, руб.( в том числе НДС)
1 143 012,88
2 6 316,74
3 35 753,43
4 953,61
5 21 808,95
6 61 728,39
7 6 316,50
Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 03.06.2013 года № 237 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2013 год» — СМИ, муниципальный портал г.Глазова: www.glazov-gov.ru; на сайте государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: www.reformagkh.ru; извещение, конкурсная и техническая (локально-сметный расчет, дефектная ведомость) документация на сайте муниципального портала г.Глазова: www.glazov-gov.ru; на сайте управляющих организаций: www.uk-glazov.ru
Срок подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе и место приема:
Начало приема: с 05.08.2013 года до 17−00 часов 13.08.2013 года по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул.Парковая, д.24 б, офис № 1. Заявки сдаются секретарю конкурсной комиссии Абашевой Ю.А.. в рабочие дни с 8−00 до 17−00,обед с 12−00 час. до 13−00час., выходные дни: суббота, воскресенье.
Вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия проведет по адресу: 427620, УР, г.Глазов, ул. Парковая, д.24 б, офис № 1 с 10−00 часов 14.08.2013 г.
Подведение итогов конкурса и определение победителя на право заключения договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов конкурсная комиссия проведет по адресу: 427620, УР, г.Глазов, ул. Парковая, д.24 б, офис № 1 с 11−00 часов 14.08.2013 г.
Требования к участникам конкурсного отбора
Участником конкурсного отбора может быть любое юридическое лицо или физическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности.
Обязательные требования к участникам конкурсного отбора:
а) Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по капитальному ремонту объектов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства(осуществление одного или нескольких видов деятельности по проектированию, производству, монтажу (демонтажу), техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и диспетчерскому контролю лифтов специализированной лифтовой организацией),выданное саморегулируемой организацией(при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития РФ от 30декабря 2009г. № 624с изменениями и дополнениями от 14 ноября 2011г.)
б)Являющегося членом субъектов предпринимательской или профессиональной (специализированной) деятельности в саморегулируемой(ых) организации(ях) (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства регионального развития РФ от 30декабря 2009г. № 624с изменениями и дополнениями от 14 ноября 2011г.).
Победителем открытого конкурса признается Участник, предложивший лучшие условия договора подряда в соответствии со следующими критериями:
Критерии оценки заявки на участие в конкурсе:
1. Цена предложения, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту — 20 баллов.
2. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту с предоставлением графика производства работ — 20 баллов:
не позднее 30.11.2013г.
3. Квалификация участника — 20 баллов:
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);
наличие (отсутствие) судебных актов об исполнении участника в качестве ответчика (соответчика) договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные судебные дела);
4.Гарантийные сроки на выполненные работы- 15баллов.
от 3 до 4 лет — 10 баллов;
от 4 до 5 лет — 15баллов.
— на сумму до 25 000.00 руб. — 5 баллов
— на сумму свыше 25 000.00 руб. — 10 баллов
Размер обеспечения исполнения договора подряда на срок действия договора подряда, включая гарантийный срок, составляет 10% от общей стоимости договора подряда.
Порядок обеспечения выполнения договора подряда:
— в качестве обеспечения исполнения договора подряда Участник вносит денежные средства на расчетный счет № 40702810101060000174 в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа, к/с 30101810600000000770, БИК 048073770
— внесение обеспечения исполнения договора подряда осуществляется в течение 10-ти дней со дня опубликования протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, но не позднее дня подписания договора подряда.
Срок подписания договора подряда — договор подряда заключается в десятидневный срок с даты опубликования протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
Заказчик — Организатор конкурса
ООО «Управляющая компания»
Генеральный директор С. Г. Пасынков
Дата публикации извещения: 03.08.2013г.