Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12.05.2011 года № 145 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2011 год», Постановлением Администрации Муниципального образования «Город Глазов» от 01 апреля 2011г. № 9/3 «Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и созданию условий для управления многоквартирными домами в муниципальном образовании „Город Глазов“ Удмуртской Республики на 2011г».Заказчик — Организатор конкурса — ООО «Управляющая компания»
адрес: 427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Парковая, д.24б, офис №1
генеральный директор — И. В. Шавров,
т/ф 8(34141) 3–50–91,
ИНН 1829016237,
адрес электронной почты: uk_glazov@mail.ru,
сайт управляющих организаций www.uk-glazov.ru
извещает о принятии решения по проведению открытого конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12.05.2011 года № 145 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2011 год», Постановлением Администрации Муниципального образования «Город Глазов» от 01 апреля 2011г. № 9/3 «Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и созданию условий для управления многоквартирными домами в муниципальном образовании „ Город Глазов“ Удмуртской Республики на 2011г».
Предмет договора подряда — проведение капитального ремонта многоквартирных домов по адресной программе, утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12.05.2011 года № 145 «Об утверждении Региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике на 2011 год», Постановлением Администрации Муниципального образования «Город Глазов» от 01 апреля 2011г. № 9/3 «Об утверждении муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и созданию условий для управления многоквартирными домами в муниципальном образовании „Город Глазов“ Удмуртской Республики на 2011г».
Источник финансирования: денежные средства Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета УР, средства собственников помещений многоквартирных домов
- замена лифтового оборудования 10%,
- ремонт инженерного оборудования с установкой приборов учета, ремонт крыши 5%.
Форма и порядок оплаты: Оплата выполненных работ производится по окончании работ и сдаче объекта по акту выполненных работ формы КС-2, справки КС-3 и других отчетных документов в пределах стоимости договора подряда.
№ лота | Адрес МКД | Вид работ | Начальная (максимальная) цена лота тыс.руб(в том числе НДС) | |
1 | Белова, д.11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 129,602 | |
Белова, д.11 | Установка прибора учета холодного водоснабжения | 48,768 | ||
Белова, д.11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 137,347 | ||
Белова, д.11 | Установка прибора учета горячего водоснабжения | 101,271 | ||
Белова, д.11 | Ремонт крыши | 793,660 | ||
Итого по лоту №1 | 1210,648 | |||
2 | Белова, д.13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 115,998 | |
Белова, д.13 | Установка прибора учета холодного водоснабжения | 48,768 | ||
Белова, д.13] | Ремонт системы горячего водоснабжения | 184,518 | ||
Белова, д.13 | Ремонт системы отопления | 266,047 | ||
Белова, д.13 | Установка прибора учета горячего водоснабжения и тепловой энергии | 107,564 | ||
Итого по лоту №2 | 722,895 | |||
3 | Республиканская, д.20 | Замена лифтового оборудования | 1340,732 | |
4 | Проезд Монтажников, д.7 | Замена лифтового оборудования | 1340,732 | |
5 | Буденного, д.10 | Замена лифтового оборудования | 5362,903 | |
6 | Проезд Монтажников, д.5 | Замена лифтового оборудования | 5362,903 |
Сроки выполнения работ:
дата начало работ — со дня подписания договора подряда, дата окончания работ: замена лифтового оборудования по адресам:
- ул.Республиканская, д.20;
- проезд Монтажников, д.5;
- проезд Монтажников, д.7
не позднее 31.10.2011 г;
- замена лифтового оборудования по адресу: ул.Буденного, д.10- не позднее 30.09.2011г.;
- замена инженерного оборудования с установкой приборов учета, ремонт крыши — не позднее 30.09.2011г.
Обязательным условием на участие в конкурсе является внесение Претендентами на счет № 40702810165050000174 в Филиале ОАО « УралСиб» в г. Ижевске, к/с 30101810800000000706, БИК 049401706 Организатора конкурса денежных средств в размере 3% от максимальной (начальной) цены лота в качестве обеспечения заявки.
№лота | Стоимость обеспечения заявки, руб. ( в том числе НДС) |
1 | 36 319,44 |
2 | 21 686,85 |
3 | 40 221,96 |
4 | 40 221,96 |
5 | 160 887,09 |
6 | 160 887,09 |
т/ф.8(34141) 3–50–91 на основании заявления и платежного документа об оплате 3% от максимальной (начальной) цены лота в качестве обеспечения заявки, поданного в письменной форме, в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего заявления с 19.07.2011 г.,
в рабочие дни с 8–00 до 17–00,
обед с 12.00час. до 13.00час.,
выходные дни: суббота, воскресенье,
по адресу: г. Глазов, УР, ул.Парковая, д. 24 б, офис № 1.
Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и конкурсная документация, муниципальный портал города Глазова : www.glazov-gov.ru
сайт управляющих организаций: www.uk-glazov.ru
Срок подачи конвертов с заявками на участие в конкурсе и место приема:
- Начало приема: с 19.07.2011 года до 10–00 часов 29.07. 2011 года по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Парковая, д.24 б, офис № 1. Заявки сдаются секретарю конкурсной комиссии.
- Вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия проведет по адресу: 427620, УР, г.Глазов, ул. Парковая, д.24 б, офис № 1 с 10–30 часов 29.07.2011 г.
- Подведение итогов конкурса и определение победителя на право заключения договора подряда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов конкурсная комиссия проведет по адресу: 427620, УР, г.Глазов, ул. Парковая, д.24 б, офис № 1 с 13–00 часов 29.07.2011 г.
Требования к участникам конкурсного отбора
Участником конкурсного отбора может быть любое юридическое лицо или физическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности.Обязательные требования к участникам конкурсного отбора:
- Соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом конкурса:
а) Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по капитальному ремонту объектов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Не проведение ликвидации участника конкурсного отбора или не проведение в отношении участника конкурсного отбора процедуры банкротства;
- Не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- Отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
- Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется, согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007г № 292.
Победителем открытого конкурса признается Участник, предложивший лучшие условия договора подряда в соответствии со следующими критериями:
Критерии оценки заявки на участие в конкурсе:
1. Цена предложения, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту — 20 баллов.2. сроки выполнения работ по капитальному ремонту (замена лифтового оборудования по адресам: ул.Республиканская, д.20; проезд Монтажников, д.5; проезд Монтажников, д.7 — не позднее 31.10.2011 г; замена лифтового оборудования по адресу: ул.Буденного, д.10- не позднее 30.09.2011г.; замена инженерного оборудования с установкой приборов учета, ремонт крыши — не позднее 30.09.2011г.) — 20 баллов;
3. квалификация участника — 20 баллов:
- опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год;
- квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
- соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по судебным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные судебные дела).
4. Максимальные гарантийные сроки на выполненные работы:
от 3 до 4 лет — 10 баллов;
от 4 до 5 лет — 15 баллов;
от 5 лет и более -- 20 баллов.
5. предлагаемые дополнительные объемы и технологии выполнения работ по капитальному ремонту, качественные характеристики используемых материалов — 20баллов;
Размер обеспечения исполнения договора подряда на срок действия договора подряда, включая гарантийный срок, составляет 10% от стоимости начальной(максимальной) цены договора подряда
№ лота | Размер обеспечения выполнения договора подряда( руб). |
1 | 121 064,8 |
2 | 72 289,5 |
3 | 134 073,2 |
4 | 134 073,2 |
5 | 536 290,3 |
6 | 536 290,3 |
Порядок обеспечения исполнения договора подряда:
1. в качестве обеспечения исполнения договора подряда Участник вносит денежные средства на расчетный счет № 40702810165050000174 в Филиале ОАО « УралСиб» в г. Ижевске, к/с 30101810800000000706, БИК 0494017062. внесение обеспечения исполнения договора подряда осуществляется в течение 5 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее дня подписания договора подряда.
3.Срок подписания договора подряда — договор подряда заключается в пятидневный срок с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Заказчик — Организатор конкурса
ООО «Управляющая компания»
Генеральный директор И. В. Шавров